合同的擬定是為了確保交易的合法性和合規性，為了約束雙方當事人的權利義務，我們需要認真準備好合同，以下是本站小編精心為您推薦的購買門的合同推薦6篇，供大家參考。
購買門的合同篇1
供貨方： (以下簡稱甲方)
需貨方： (以下簡稱乙方)
乙方因工程建設的需要，向甲方購買建築材料，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》級替他有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，特訂立本合同，雙方共同遵守，訂立以下條款。
第一條、工程概況
1、1工程名稱：陽信水落坡文化創意中心
2、2陽信縣水落坡鄉辛馬村
第二條、乙方工程建築所需的水泥、沙子、石子、粘土磚全部從甲方購買，如甲方無法提供乙方所需要的建築材料型號，甲乙雙方協商解決。
第三條、乙方根據工程進度，所需的建築材料分期分批向甲方購買。乙方每次需貨時，應提前三天通知甲方所需的建築材料，經甲方確認後甲方應在2日內將乙方所需材料送到乙方指定的工地。乙方指定專人對甲方材料進行驗收並在送貨單上簽字確認。
第四條、以上所需建築材料價格如下：
第五條、質量標準：乙方使用的建築材料應向建築工程所在地的區級質量管理部門檢測並出具檢驗報告，承擔其費用，經檢驗合格則可使用，乙方在收貨後三日內未將貨物送檢或將貨物投入使用的，則視為乙方驗收合格。
第六條、付款方式：甲方提供的建築材料，沙子墊資300方一次性付清，石子墊資300方一次性付清，水泥墊資200頓一次性付清，粘土磚墊資20萬片一次性付清。如果乙方沒有按時如數支付建築材料款，則乙方應賠償所欠款的日計千分之三的違約金，甲方有權對乙方停工並追要貨款，未到的其債務視為到期，乙方應立即支付全部的貨款。
第七條、在履行本合同中若發生糾紛，雙方約定訴訟管轄地為供貨方(甲方)住所地人民法院。
第八條、本合同雙方簽字蓋章後生效，本合同一式2份，甲乙雙方各執一份。
第九條、本合同訂立地點： 本合同雙方約定：簽字蓋章後生效。
供貨方(公章)：
法人代表：
身份證號碼：
電話：
日期：
需貨方(公章)：
法人代表：
身份證號碼：
電話：
日期：
購買門的合同篇2
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實守信的原則，雙方就購買水電材料事項，互相協商，達成如下協議：
一、甲方需購買一批水電材料，同意珠海市前山盛潔建材經營部詹永新提供“永高”牌水管、電管及管件報價表價格(見附頁報價表)，按工地所需購買。所購買材料乙方必須自行送檢，達到相應國家標準方可使用;乙方必須隨貨提供質量保證書、出廠合格證等有關資料，不合格材料一律退貨，其費用由乙方負責。
二、乙方必須保證按時提供足夠甲方所需的`材料，若乙方兩天內不提供材料，造成停工，其一切損失由乙方負責。
三、付款方法：甲方每月結算出乙方進貨款額,第二個月5日前付上月進貨總款額的60%,餘下款項工程竣工驗收後三個月內結清。
四、甲方由電工樑國遊、倉管員李觀寶、周康生簽收貨，貨單甲乙雙方各執一份，乙方以該簽單作為結算憑證。
五、甲方如不按時付款給乙方，超過期限五天，乙方有權終止提供材料給甲方，並向甲方索賠總欠款額的2%作賠償損失費。
六、該合同本著友好合作的宗旨簽定，未盡事宜，雙方另行協商，若發生訴訟事宜，可向中山市人民法院訴訟解決。
七、本合同一式兩份，雙方各執一份，自簽字之日起生效。
甲方簽字(蓋章)：
乙方簽字(蓋章)：
年月日：
購買門的合同篇3
出賣人：（以下簡稱甲方）
買受人：（以下簡稱乙方）
茲就機器買賣事宜，達成如下協議：
第一條 甲乙雙方約定甲方賣出、乙方買進後記機器。
第二條 買賣總金額為
乙方依照下列方式支付款項予甲方。
1、本日（訂約日）先交付定金
元整。
2、甲方必須在________年____月____日前將後記的機器安裝於乙方總公司所在地的工廠。乙方未支付的餘款，待交貨時一次付清。
第三條 甲方於乙方按
第二條第2項規定的方式支付餘款同時，應將後記機器的所有權移轉予乙方。
第四條 在甲方尚未將機器交付乙方時，若發生故障、毀損或遺失，應由甲方負責，亦即免除乙方支付價金的義務。
第五條 甲方保證後記機器所具有的效能與說明書相符，並須在交付前先行試機，以證明其效能。
第六條 有關後記機器的品質、效能，由甲方對乙方保證，並以________年為限。在此期間，若非因乙方的過失而發生自然性故障，甲方負有賠償損失及修理的義務。
第七條 若發生
第六條規定的情形，雖經甲方修復，而機器仍然無法操縱，或其效能降低長達一個月時，乙方可選擇下列第
種方式，向甲方提出要求。
1、換取同種類機器。其條件為乙方須就已使用該機器的時間長短支付貨款，每使用________年乙方應支付甲方相當於該機器總金額五分之一的款項。
2、退還機器。但甲方得扣除乙方使用機器所應付如前1之款項，其餘定金退還乙方。無論乙方是否使用，從甲方交付機器日始至乙方提出退還機器要求之日止，為使用時間。
第八條 乙方若未能在
第二條規定的日期前支付餘額以交換機器，則甲方無需催告，本合同視同作廢，甲方得將該機器搬回。
甲方的機器搬運費、安裝費以及搬回時所需的一切費用，應由乙方負擔。甲方除上述權利外，尚x將定金沒收，作為損害賠償。
第九條 甲方若未能在
第二條所列日期前交付機器，乙方得向甲方催告，於____日之內交付機器。此期限屆滿，甲方若仍然無法交付，則本合同視同作廢。乙方得請求甲方退還
第二條所列之定金以及與定金等額的損失賠償。
本合同一式三份，當事人及見證人各執一份為憑。
出賣人（甲方）：
買受人（乙方）：
見證人
購買門的合同篇4
供貨方：__________________(以下簡稱甲方)
需貨方：__________________(以下簡稱乙方)
乙方因工程建設的需要，向甲方購買建築材料，依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》級替他有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，特訂立本合同，雙方共同遵守，訂立以下條款。
第一條、工程概況
1、1工程名稱：陽信水落坡文化創意中心
2、2陽信縣水落坡鄉辛馬村
第二條、乙方工程建築所需的水泥、沙子、石子、粘土磚全部從甲方購買，如甲方無法提供乙方所需要的建築材料型號，甲乙雙方協商解決。
第三條、乙方根據工程進度，所需的建築材料分期分批向甲方購買。乙方每次需貨時，應提前三天通知甲方所需的建築材料，經甲方確認後甲方應在2日內將乙方所需材料送到乙方指定的工地。乙方指定專人對甲方材料進行驗收並在送貨單上簽字確認。
第四條、以上所需建築材料價格如下：
第五條、質量標準：乙方使用的建築材料應向建築工程所在地的區級質量管理部門檢測並出具檢驗報告，承擔其費用，經檢驗合格則可使用，乙方在收貨後三日內未將貨物送檢或將貨物投入使用的，則視為乙方驗收合格。
第六條、付款方式：甲方提供的建築材料，沙子墊資300方一次性付清，石子墊資300方一次性付清，水泥墊資200頓一次性付清，粘土磚墊資20萬片一次性付清。如果乙方沒有按時如數支付建築材料款，則乙方應賠償所欠款的日計千分之三的違約金，甲方有權對乙方停工並追要貨款，未到的其債務視為到期，乙方應立即支付全部的貨款。
第七條、在履行本合同中若發生糾紛，雙方約定訴訟管轄地為供貨方(甲方)住所地人民法院。
第八條、本合同雙方簽字蓋章後生效，本合同一式2份，甲乙雙方各執一份。
第九條、本合同訂立地點：本合同雙方約定：簽字蓋章後生效。
供貨方(公章)：__________________需貨方(公章)：__________________
法人代表：__________________法人代表：__________________
身份證號碼：__________________身份證號碼：__________________
電話：__________________電話：__________________
日期：__________________日期：__________________
購買門的合同篇5
出賣人：
買受人：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議：
第一條專案建設依據。
出賣人以_____方式取得位於______、編號為______的地塊的土地使用權。〔土地使用權出讓合同號〕〔土地使用權劃撥批准檔案號〕〔劃撥土地使用權轉讓批准檔案號〕為___________。
該地塊土地面積為____，規劃用途為____，土地使用年限自____年__月__日至___年___月___日。
出賣人經批准，在上述地塊上建設商品房，〔現定名〕〔暫定名〕___。建設工程規劃許可證號為_____，施工許可證號為_____。
第二條商品房銷售依據。
買受人購買的商品房為〔現房〕〔預售商品房〕。預售商品房批准機關為__，商品房預售許可證號為_____。
第三條買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房（以下簡稱該商品房，其房屋平面圖見本合同附件一，房號以附件一上表示為準）為本合同第一條規定的專案中的：第_____〔幢〕〔座〕_____〔單元〕〔層〕______號房。
該商品房的用途為_____，屬_____結構，層高為____，建築層數地上_____層，地下_____層。
該商品房陽臺是〔封閉式〕〔非封閉式〕。
該商品房〔合同約定〕〔產權登記〕建築面積共______平方米，其中，套內建築面積_____平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積___平方米（有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附件二）。
第四條計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第_____種方式計算該商品房價款：
1、按建築面積計算，該商品房單價為（_____幣）每平方米__元，總金額（_____幣）__千__百__拾__萬__千__百__拾__元整。
2、按套內建築面積計算，該商品房單價為（_____幣）每平方米__元，總金額（_____幣）__千__百__拾__萬__千__百__拾___元整。
3、按套（單元）計算，該商品房總價款為（____幣）__千__百__拾__萬__千__百__拾___元整。
第五條面積確認及面積差異處理。
根據當事人選擇的計價方式，本條規定以〔建築面積〕〔套內建築面積〕（本條款中均簡稱面積）為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的，不適用本條約定。
合同約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。
商品房交付後，產權登記面積與合同約定面積發生差異，雙方同意按第_種方式進行處理：
1、雙方自行約定：
2、雙方同意按以下原則處理：
（1）面積誤差比絕對值在3%以內（含3%）的，據實結算房價款；
（2）面積誤差比絕對值超出3%時，買受人有權退房。
第七條買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按本合同規定的時間付款，按下列第_____種方式處理：
1.按逾期時間，分別處理（不作累加）
（1）逾期在__日之內，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之__的違約金，合同繼續履行；
（2）逾期超過___日後，出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應付款的___%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行合同的，經出賣人同意，合同繼續履行，自本合同規定的.應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之___（該比率應不小於第（1）項中的比率）的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額；採取分期付款的，按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
第八條交付期限。
出賣人應當在__年__月__日前，依照國家和地方人民政府的有關規定，將具備下列第__種條件，並符合本合同約定的商品房交付買受人使用：
1.該商品房經驗收合格。
2.該商品房經綜合驗收合格。
3.該商品房經分期綜合驗收合格。
第九條出賣人逾期交房的違約責任。
除本合同第八條規定的特殊情況外，出賣人如未按本合同規定的期限將該商品房交付買受人使用，按下列第___種方式處理：
1、按逾期時間，分別處理（不作累加）
（1）逾期不超過___日，自本合同第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之___的違約金，合同繼續履行；
（2）逾期超過___日後，買受人有權解除合同。買受人解除合同的，出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起__天內退還全部已付款，並按買受人累計已付款的___%向買受人支付違約金。
買受人要求繼續履行合同的，合同繼續履行，自本合同第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之___（該比率應不小於第（1）項中的比率）的違約金。
第十條交接
商品房達到交付使用條件後，出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時，出賣人應當出示本合同第八條規定的證明檔案，並簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的，出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全，買受人有權拒絕交接，由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
第十一條出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因，造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的，由出賣人承擔全部責任。
第十二條出賣人關於裝飾、裝置標準承諾的違約責任。
出賣人交付使用的商品房的裝飾、裝置標準應符合雙方約定（附件三）的標準。達不到約定標準的，買受人有權要求出賣人按照下述第___種方式處理：
第十三條出賣人關於基礎設施、公共配套建築正常執行的承諾。
第十四條關於產權登記的約定。
出賣人應當在商品房交付使用後___日內，將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任，買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的，雙方同意按下列第___項處理：
1.買受人退房，出賣人在買受人提出退房要求之日起___日內將買受人已付房價款退還給買受人，並按已付房價款的___%賠償買受人損失。
2.買受人不退房，出賣人按已付房價款的___%向買受人支付違約金。
第十五條保修責任。
買受人購買的商品房為商品住宅的，《住宅質量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的，雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題，出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞，出賣人不承擔責任，但可協助維修，維修費用由購買人承擔。
第十六條買受人的房屋僅作_________使用，買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。
除本合同及其附件另有規定者外，買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施，並按佔地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔
第十七條本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，按下述第___種方式解決：
1.提交______仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第十八條本合同未盡事項，可由雙方約定後簽訂補充協議（附件四）。
第十九條合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十條本合同連同附件共___頁，一式___份，具有同等法律效力，合同持有情況如下：
出賣人___份，買受人___份，___份，______份。
第二十一條本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十二條商品房預售的，自本合同生效之日起30天內，由出賣人向__申請登記備案。
出賣人（簽章）：買受人（簽章）：
?法定代表人〕：〔法定代表人〕：
?委託代理人〕：〔委託代理人〕：
（簽章）（簽章）
___年___月___日___年___月___日
購買門的合同篇6
立協議雙方：
購貨方:(簡稱甲方)
供貨方:(簡稱乙方)
甲方因施工生產需要，向乙方定購“上東國際一期”建築用鋼材。根據《中華人民共和國合同法》和現行有關法律法規有關規定,經甲、乙雙方友好協商，達成一致，特訂立本合同，以資雙方共同遵守。
第一條：所需鋼材的規格、單價詳下表
1.1、甲方在施工過程中若需調整鋼材的品種，甲方將書面通知乙方，雙方另行協商單價。
1.2、甲方規定乙方所供鋼材品牌為攀成鋼、德勝，若因市場原因導致前兩個品牌出現缺貨，乙方在告知甲方並徵得甲方同意後可供給威鋼、達鋼兩種品牌。
1.3、上述合同單價包含乙方送至甲方人員指定地點全部費用。
第二條：質量驗收標準
2.1、乙方保證鋼材質量、規格等達到國家標準及成都市、行業主管部門的規定及合同要求。對甲方特別約定之要求亦要完全予以滿足。
2.2、鋼材送到甲方施工現場後，由甲方指定收貨人員對供方所供產品的數量、規格、質量等進行驗收。貨到現場若有質量問題應向乙方交涉。
2.3、產品幾何尺寸的偏差必須在驗收規範的要求之內，偏差大過要求的為不合格品，乙方必須無條件予以更換，所造成的損失由乙方自負。
2.4、乙方對所供鋼材質量承擔全部責任，若因乙方所供產品的質量、規格、數量未能達到國家標準或滿足工地的要求時引起甲方停工帶料，甲方可根據當時現場的具體情況，任意採取包括但不限於下述措施進行處理：
2.5.1、若乙方所供鋼材有質量問題，甲方可拒絕驗收，乙方應無條件另行調換符合質量要求和規格要求的鋼材供應甲方，並不得影響甲方施工生產需要;
2.5.2、因鋼材質量和供應不及時的原因導致甲方的全部損失由乙方承擔，損失甲方可以在事發當月計算也可在最終結算時一併計算，乙方對此無任何異議。
2.6、由於鋼材是國家規定的強制性複檢物資，因此所進的每批鋼材都必須按規定進行取樣複檢，且必須與監理工程師一起，若鋼材檢驗不合格則該批次鋼材乙方應無條件退貨，所產生的費用全部由乙方承擔。
第三條：數量驗收
3.1、甲方收貨人員對所到鋼材的數量按實清點或抽查，實際數量以甲方指定的收貨人清點的質量規格都符合合同要求的數量為準。清點的數量與乙方的數量有差異時，按本次清點的實際送貨量計算本次至上次清點時間之間所送貨的數量。若發生兩次以上的數量差異時，甲方可以終止合同另行選擇供應商，乙方同意以所欠貨款為保證，承諾按甲方要求退場甲方另行選擇供應商的工作。
3.2、乙方必須積極配合甲方對實到數量清點工作，若乙方不配合，甲方可自行派人抽查，其抽查實到量作為本次計算的.依據，乙方對此無異議。
第四條：交貨時間、地點、方式
4.1、甲方應提前三天將所需品種、數量，以清單或電話通知乙方，乙方要根據甲方的供應計劃組織貨物運輸到甲方施工現場，同時按甲方要求整齊地堆放在甲方指定地點，乙方承擔運費。
4.2、由乙方負責送貨到甲方施工現場指定地點，甲方指定的收貨人：，當甲方指定收貨人不在現場時，甲方另行委託指定收貨人。凡非甲方指定的收貨人所簽署的任何與收貨數量相關的檔案及所反映的內容甲方均不予承認，乙方對此無任何異議。
第五條：結算方式及付款期限
5.1.甲乙雙方各自出具的“送貨單”或“收料單”均不作為結算之依據，過程中的數量統計以甲方指定人員驗收簽字並經甲方核算部門負責人確認的《月度數量統計單》為唯一依據。最終結算以甲乙雙方辦理的《財務結算》為準。
財務結算》最終價款為：
a、《送貨數量認可單》合計數×對應的材料單價合計數
b、減去已支付貨款
c、減去違約金(如果有時)
d、減去應扣除之款項
e、減去因供應方(乙方)原因造成的甲方各種損失
5.1.3、雙方約定：甲方在每批次鋼材到施工現場後7天內付給乙方材料款。若因甲方資金原因，甲方可延期付款給乙方，但必須支付乙方資金利息，一個月內付款為每噸每天元，2月內付款為每噸每天元，3月內付款每噸每天元。計息時間以每批次鋼材進場的時間和批量計劃為準，且超過一個月又不足兩個月的，第一個月以一月內付款應付利息計算，餘下天數以兩月內付款應付利息計算。(例：供貨後第45天付款，甲方應付利息為噸位×第一個月每噸每天利息×30天+噸位×第二個月每噸每天利息×15天，以此類推)。在此期間，乙方不得因此停止對甲方鋼材的供應。
5.2、貨款的支付付款方式：以轉帳支票方式支付，乙方出具正式普通發票。
第六條：乙方應提供的資料
6.1、乙方向甲方提供《營業執照》副本影印件、《許可證》影印件一份。
6.2、產品送到工地，應隨貨將與產品質量相關的有效《質保書》、《許可證》等提供給甲方。辦理上述證件發生的費用由乙方承擔。若乙方提供的上述證件為虛假或過期證件，則乙方向甲方賠償不低於壹拾萬元違約金。
第七條：違約責任
7.1.乙方供應的鋼材不符合國家標準，乙方除無條件接受退貨外，並承擔給甲方造成的停窩工損失及工期延誤損失。甲方由此發生的接受有關質監部門的處罰和一切費用由乙方賠償給甲方
7.2、乙方未按甲方通知送貨時間及時供貨，由乙方承擔甲方停工損失及工期延誤損失，拖延7天以上，為了工程的工期，甲方有權另找供應商購買鋼材。
7.3、乙方未按合同要求提供甲方需要的相關資料，甲方有權拒付貨款，因此造成的損失由乙方承擔，同時甲方有權對乙方進行處罰。
7.4、合同一方不按合同約定履行自己的各項義務,即被視為違約;對方有權要求終止合同,違約方應按合同總價的萬分之三負責賠償給對方造成的損失。
第八條：解決合同糾紛的方式
8.1、合同雙方發生糾紛，雙方應友好協商解決;
8.2、協商不成，雙方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第九條：其它
9.1、乙方承諾對其進入甲方工地的人員甲方負責做好安全教育工作，保證上述人員按國家、當地建設主管部門、甲方的各種要求做好安全防護工作。因乙方安全防護不力造成的安全事故，其責任全部由乙方自負。
9.2、乙方應按時提供甲方所需的相關資料，乙方提供的資料交專案資料員，並由材料員在收料單或發票上簽字說明資料是否已提供齊全，否則可不予付款。
9.3、本合同未盡事宜，雙方協商解決或另訂補充合同。
9.4、本合同自甲乙雙方簽字後生效，至結清工程價款之日失效。
9.5、本合同正本貳份，雙方各執壹份;副本貳份，雙方各壹份。正、副本具有同等法律效力。
甲方：乙方：
xx年xx月xx日：
